某施工单位承建了某一级公路工程,起讫桩号K6+000~K16
题目描述
简答题某施工单位承建了某一级公路工程,起讫桩号K6+000~K16+000,其中K12+420~K12十540为一座钻孔灌注桩箱型梁桥。路线施工总平面布置示意图如图1所示,拟建公路旁边修建了生产区、承包人驻地及汽车临时便道等,K7+000~K15+000段的汽车临时便道共9.3km,K6+000~K7+000及K15+000~K16+000段的汽车临时便道紧靠拟建公路并与拟建公路平行。桥梁东西两端路基土方可调配,桩号Kl4+300附近有一免费弃土坑。
在K7+000~K15+000挖填土石方调配完毕后,针对K6+000~K7+000(填方路段)和K15+000~K16+000(挖方路段),有如下两种路基土方调配方案:
方案一:K15+000~K16+000挖土方作为远运利用方调配至K6+000~K7+000填筑;
方案二:K6+000~K7+000填筑土方从桩号K6+500附近新设借土场借土填筑。
针对以上两种方案,各分项综合单价见下表。
大桥钻孔灌注桩共20根,桩长均相同,某桥墩桩基立面示意图如图2所示,护筒高于原地面0.3m。现场一台钻机连续24h不问断钻孔,每根桩钻孔完成后立即清孔、安放钢筋笼并灌注混凝土,钻孔速度为2m/h,清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其他辅助工作综合施工速度为3m/h。为保证灌注桩质量,每根灌注桩比设计桩长多浇筑1m,并凿除桩头。
该工程合同总价:6.982亿元,工期:3年,施工合同中约定,人工单价100元/工日,人工窝工补偿费80元/工日,除税金外企业管理费、利润等综合费率为20%(以直接工程费为计算基数)。施工过程中发生如下事件:
事件一:施工单位根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》进行了如下安排:
(1)第一年计划完成施工产值2.1亿元,为保证安全生产,设置了安全生产管理机构,并配备了3名专职安全生产管理人员;
(2)依据风险评估结论,对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案,并附安全验算结果,经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行。
事件二:灌注桩钻孔过程中发现地质情况与设计勘察地质情况不同,停工12d,导致人工每天窝工8工日,机械窝工费1000元/d,停工期间施工单位配合设计单位进行地质勘探用工10工日;后经设计变更每根灌注桩增长15m(原工期计划中,钻孔灌注桩施工为非关键工序,总时差8d)。
事件三:施工单位加强质量管理,根据《公路工程质量检验评定标准》,对钻孔灌注桩设置质量检验的实测项目包括:桩位、孔径、孔深、混凝土强度和沉淀厚度。
事件四:钻孔灌注桩施工中,为保证隐蔽工程施工质量,各工序施工班组在上下班交接前均对当天完成的工程质量进行检查,对不符合质量要求的及时纠正,每道工序完成后由监理工程师检查认可后,方能进行下道工序。钻孔灌注桩混凝土浇筑完成后用无破损法进行了检测,监理工程师对部分桩质量有怀疑,要求施工单位再采取A方法对桩进行检测。
问题:
1.分别计算路基土方调配方案一和方案二综合单价,根据施工经济性选择出合理方案(计算结果保留整数)。
2.根据《公路工程标准施工招标文件》,按照桥墩桩基立面示意图计算桥墩桩基单根桩最终计量支付长度(计算结果保留一位小数)。
3.事件一中,逐条判断施工单位做法是否正确?并改正错误。
4.针对事件二,计算工期延长的天数。除税金外可索赔窝工费和用工费各多少元(计算结果保留一位小数)?
答案解析
[答案解析1.根据背景资料属于工程量清单中未包括的“新增工程”,并且是重大设计变更,因为它属于互通式立交的数量变化(即从无到有)。 2.重大设计变更要由交通运输部负责审批。程序是:重大设计变更文件经项目法人审查确认后报省级交通主管部门审查;项目法人在报审设计变更文件时,应当提交的材料有:①设计变更说明;②设计变更的勘察设计图纸及原设计相应图纸;③工程量、投资变化对照清单和分项概、预算文件。经省级交通主管部门审查后报交通部批准。交通部批准后发包人通过监理人向承包人发出变更指示;变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求,并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后,应按变更指示进行变更工作。释义:变更等级判断依据《公路工程设计变更管理办法》第5条。发包人通过监理发变更指示是根据《公路工程施工标准招标文件》(2018年版)第15.3.1条和第15.3.3条。
参考答案:暂无
相关试题
【多选题】 支吊架按空间位置可分为【】支吊架
【单选题】 其它条件相同时,钢筋的保护层厚度
3305 其身长约A.70cmB.80cmC
5477 对幼儿卫生问题进行科学研究,常用的
关于十月革命,下列表述不正确的是
以下是1841~1927年中国开设的通商口岸
下列行为中,违背职业道德的是()
腐败是一种社会现象,也是公众十分关注的问题。
97.第二阶段审核应该比第一阶段审核更加全面
下列关于期货市场价格发现特点的说法,不正确的
下列对于“促进公平”的说法有误的是()
线形痕迹是由于造痕工具在承痕体上()形成,所
人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关
下列物权中属于附属物权的是()A地役权B建设
试述拍卖与评估的关系。
销售前议程的准备应包括哪些方面?
冷水供水管路上的水流开关,应有的功能是()。
安全技术交底的内容有()。A危险因素B施工方
面试时准备服饰的要求中不包括的一项是( )。
以下哪种疾病不属于神经症疾病的范畴