沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合，在开发区的东部建设一块
题目描述
沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合，在开发区的东部建设一块50万m的商业用地，工程内容包括：将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定：工期220d；开工时间：2001年6月30日；工程造价：9110万元；工程质量：优良。工期提前每天奖励2万元，工期延误每天罚款3万元。由于岩土公司分包部分的工程量的变化，造成地基加固的进度滞后，使节点工期无法确保。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求？该如何处理此事？
本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!
答案解析
可以提出工期延长。根据施工合同范本的规定，如果合同专用条款没有特别的规定，地质条件的变化造成的工期延误其施工期可以延长。总包单位应在5d内就延误的内容、天数和增加的费用向监理报告，监理工程师应在收到报告后5d内报业主确认并答复施工单位若监理工程师逾期未予答复，则可视为施工单位的要求已被业主同意。
可以提出工期延长。根据施工合同范本的规定，如果合同专用条款没有特别的规定，地质条件的变化造成的工期延误其施工期可以延长。总包单位应在5d内就延误的内容、天数和增加的费用向监理报告，监理工程师应在收到报告后5d内报业主确认并答复施工单位若监理工程师逾期未予答复，则可视为施工单位的要求已被业主同意。
相关试题
【多选题】 《淮北矿业集团关于深化改革创新的
以下说法正确的是（）A. 二手烟有害完全是谬
放学后，在学校门口不远的地方，小明遇见一个流
东盛建设公司准备实施一个大型地铁建设项目的施
“河南郑州一小区广场每天都有很多人跳广场舞直
蠕虫病毒需要将其自身附着到宿主程序答案？
根据企业所得税的相关规定，下列表述正确的有(
根据诉讼时效法律制度的规定，在诉讼时效期间最
城市化是社会经济发展的必然结果,是社会进步的
数字电压表因有采样与量化的过程，所以测量速度
（）承保机动车辆在使用过程中，因非机动车辆、
从丽水寄往海口的法院专递，重750克，邮件资
北京时间2010年2月27日14时34分,智
以下有关选择官员的方式与主要依据搭配正确的是
语言接触的一些特殊形式。
改正下列词语中的错别字。undefined（
数控车床X方向对刀时，车削外圆后只能沿（）方
照射区是指对一定的照射技术及射野安排,()等
中国梦的精神实质是( )
《独坐敬亭山》表现出诗人李白何种情感