针对事件三，承包人可以获得业主方赔偿的是（）。
题目描述
不定项选择题针对事件三，承包人可以获得业主方赔偿的是（）。
A．工程清理、恢复费用18万元
B．承包人的施工机械设备重新购置和修理费用29万元
C．承包人的人员伤亡善后费用62万元
D．业主方的人员伤亡善后费用32万元
E．工期顺延6d（在关键线路上）
答案解析
[搜题无忧答案解析（1）工程清理、恢复费用18万元：索赔成立；理由：根据合同约定，不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人（建设单位）承担。（2）承包人的施工机械设备重新购置和修理费用29万元：索赔不成立；理由：根据合同约定，不可抗力导致承包人的施工机械设备的损毁由承包人（施工单位）承担。（3）承包人的人员伤亡善后费用62万元：索赔不成立；理由：根据合同约定，不可抗力导致施工单位自己人员的伤亡损失由承包人（施工单位）承担。（4）业主方的人员伤亡善后费用32万元：索赔成立；理由：根据合同约定，不可抗力导致业主方自己人员的伤亡损失由业主方承担。（5）工期顺延6d：索赔成立；理由：根据合同约定，不可抗力事件导致的工期延误顺延。
参考答案：A,D,E
相关试题
【简答题】 雷电灾害主要的入侵渠道有哪些？（
新航路的开辟是世界各民族的发展逐渐融合为一部
（单选题）下列对限价报价表述错误的是（）
（判断题）净载重量系指船舶所能装载的最大限度
（判断题）教师职业道德是一定社会或阶级对教师
下列组合错误的是（ ）A.李春——赵州桥B.
[多选] 下列哪些社会关系是与劳动关系有密切
奥运会是整个世界人民共同的伟大节日，这不仅仅
·欧共体各成员国商品经济发达，生产实力雄厚，
面对激烈的国际竞争，我们迫切需要把“中国制造
仔细读图，回答下列问题。
【判断题】 不吃力挡轮也称为信号挡轮。（技能
2015年10月27日，最高人民法院第二巡回
左联五烈士中写过《为奴隶的母亲》的是（）。
矿过程分为哪几个阶段？
按照年平均定义确定的平均风速叫( )
光子能量的数学表达式是()。
高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时，总储量不
自觉、觉他者指（）。
依据《亨利五世》，以下说法哪一个是错误的？(