在合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:甲施工单位将内部测算的部分费用发至项目经理郁,其中人工费320万元,材料费1200万元,机械使用费170万元,施工措施费110万元,企业管理费82万元,规费94万元和税金69万元。
事件二:由于开发公司原因,导致C工作停工刷,专业分包单位当即就停工浩成的损失向甲施工单位递交索赔报告,索赔误工损失8万元和工期损失8d。甲施工单位认为该停工的责任是开发公司造成的,专业分包单位应该直接向开发公司提出索赔,拒收专业分包单位的索赔报告。
事件三:开发公司指定分包的施工现场管丑u泪乱,形成大量安全隐患,开发公司责令甲施工单位加强管理并提出了整改意见。甲施工单位认为指定分包的安全管理属于专业分包单位责任,非总包单位的责任范围。
事件四:C工作施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C工作施工档案,开发公司通知甲施工单位接收。甲施工单位认为C工作属于开发公司指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。
问题:
1.事件一中,项目的直接成本是多少万元?
2.事件二中,甲施工单位的做法是否正确?说明理由。专业分包可以获得索赔金额和天数各是多少?
3.事件三中,甲施工,单位的做法是否正确?说明理由。
4.事件四中,甲施工单位的做法是否正确?说明理由。
1.因为直接成本由人工费、材料费、机械费和措施费构成,所以计算该项目的直接成本为320 + 1200 + 170 +110 = 1800.00 万元。 2 甲施工单位的做法不正确。理由:按照建筑法、合同法的相关规定, 甲施工单位是总承包单位,应该承担总承包责任,接受专业分包单位的索赔报告,按照合同条款和事件情况对专业分包做出答复。然后甲施工单位再向开发公司递交索赔报告。由于造成停工的责任属于开发公司,所以专业分包单位可以获得8 万元的误工损失。关于工期损失则分以下情况:如果C 工作在关键线路上, 则可以获得削的工期补偿;如果C 工作不在关键线路上,且有足够的自由时差,则无法获得刷的工期补偿。如果由于此原因导致了工作变为关键工作, 则根据实际情况处理。 3. 甲施工单位的做法不正确。理由:因为甲施工单位是总承包单位,应该承担总承包责任,负责整个施工场地的安全管理。 4. 甲施工单位的做法不正确。理由:因为甲施工单位是总承包单位,应该承担总承包责任。专业分包单位的工程档案上报给甲施工单位,再由甲施工单位上报开发公司。
参考答案暂无
8819【习题】如不服一审法院判决,可自收到
2446习近平强调,改革开放40年的时间启示
(多选题)税务师执业时,遇有下列()情形之一
(单选题)不属于免疫球蛋白Ⅴ区的功能的是()
运用所学知识指导自己的日常生活,是深刻理解所
观察下列四幅世界史中各国执政者的图片,结合所
毛泽东曾评价说:“商鞅之法…此诚我国从来未有
近年来,国家加大对我国西北干旱区造林、整地的
甲地(50E,30N)白昼长16小时,那么乙
()代表爱情三角形理论中的认知因素。
党员受到撤销党内职务处分,一年内不得在党内担
工程建设项目招标人自行办理招标事宜,须具备(
世界上大多数动植物在中国都能找到适合生长的地
“五万兵难卒合”一句中的“卒”字,是:()
主要有哪些常见的反风方法?
学校进行大扫除时,可以将树叶、纸屑等垃圾烧掉
我国《劳动法》规定,安排劳动者延长劳动时间的
城市消防指挥中心火警受理台能根据火灾类别、火
有学者因基因的研究获得诺贝尔化学奖:
关系模式R(A1,A2,A3,A4,A5,A