背景资料
某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程,其编制的施工网络计划如图1所示,其中井底车场中属于主要排水系统的工程有:泵房及变电所工程H,吸水井及配水巷工程I,水仓工程L。监理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理,要求进行调整。
建设单位提供的地质资料预测,E工作需穿过一断层破碎带。在实际施工中,E工作较地质资料数据提前8m揭露该断层破碎带,造成工作面突水。施工单位按应急方案进行了处理并顺利通过,增加费用20万元,工期延误1个月。施工单位以地质资料不准为由,向建设单位提出索赔。
K工作因围岩破碎严重,经建设单位同意增加了钢棚支护,费用增加10万元,工期延误1个月;施工单位提出了补偿费用10万元、总工期顺延1个月的索赔要求。
问题:
1、按照图1计算该施工网络计划工期,指出其关键线路。
2、调整网络计划中排水系统的施工安排,并说明理由。
3、施工单位对处理E工作断层破碎带提出的索赔是否合理?说明理由。
4、施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理?说明理由。
5、E工作的延误,对哪个紧后工作有影响?说明理由。
1、网络计划工期为13个月, 关键线路有二条,一是A-D-G-J,另是C-F-I-L2、应将I工作调整为H工作的紧后工作。 原计划H工作第8个月结束,I工作第9个月才开始,间隔一个月,使用水仓受影响拖延一个月,不利用排水系统尽快形成。调整后使水仓提前一个月开工,使关键线路变为一条,便于控制进度。而且水仓可提前一个月完成。 3、不合理。在距离E断层破碎带至少10m前应打探眼,进行探放水作业(来自《煤矿防治水规定》、《井下探放水技术规范》)。在距离资料位置8m处出水,造成突水事故。从背景资料看施工单位未进行探水工作,应为施工单位责任。不能得到索赔。 4、合理,因为K工作因围岩破碎严重,经建设单位同意增加了钢棚支护,增加的费用和工期可以索赔。因为增加的费用和工期不是施工单位的原因。 5、E发生延误对紧后工作H有影响,会造成H工作拖延。按原网络计划,如果延误工期1个月以内,对紧后工作G没有影响,对总工期也没有影响。如果超过1个月,将使总工期拖延。因为E工作只有1个月的总时差。
参考答案暂无
【单选题】 电工仪表的测量机构中,转动力矩与
【单选题】 【】是一项长期的、艰巨的、繁重的
5950我国诉讼分为()。7473
[多选] 要退出Exce1应用程序,可以(
学生的学习主要以间接经验为主,所以学生要对所
为倡导文明开化,日本政府派出了大型使节团出访
用陪驾交换电脑维修,用杨式太极拳招式交换摄影
“领略迷人的西域风情,聆听沙漠的呼吸,触摸历
【单选题】 改变图中电磁铁的南北极最简单的方
172. 经过复制的文本,可粘贴成图片。(
《静夜》中体现夜色朦胧的词是什么,请选一选
(单选题)根据《最高人民法院关于适用(中华人
入党介绍人的主要任务是什么?
泵特性曲线是指泵的()与()、()、()之间
对填土、挖土和借土各作业区的各类土壤,施工单
目视离场的方法为().
请简述庞统之死的情节(63回)
为了在某固泄空间造成充分的自然对流,有下列两
国际邮件按传递时限可分为普通邮件和()。
岗位再设置是在一定客观条件下,对于现行的工作