事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。
事件二:幕墙专业公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙专业公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位对此提出异议,要求幕墙专业公司解除铝塑复合板安装合同并将生产厂家相关安装人员清退出场。
事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙专业公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。
问题:1.事件一中,幕墙专业公司可否要求总承包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?说明理由
2.事件二中,总承包单位要求幕墙专业公司解除铝塑复合板安装合同并清退出场相关人员是否合理?说明理由。
3.事件三中,幕墙专业公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁承担?
4.幕墙安装施工阶段,应对哪些项目进行隐蔽检验?
参考答案:暂无
[搜题无忧答案解析【答案】1.幕墙专业公司可以要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失;理由:根据《合同法》第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失,所以幕墙专业公司的要求是合理的,总承包单位应予以补偿。 2.总承包单位要求幕墙专业公司解除铝塑复合板安装合同并清退相关人员出场合理;理由:幕墙专业公司本身就是专业分包单位,《合同法》禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同,应予解除;铝塑复合板生产单位相关安装人员也应清退出场,所有安装工作应由幕墙专业公司自行完成。 3.幕墙专业公司拒绝重新检验不正确;理由:根据《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款第18条规定,无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验的费用承担原则如下:如果重新检验合格,费用应由发包人承担并相应顺延工期;检验不合格,费用和工期延误均应由承包人负责。 4.玻璃幕墙安装施工时应对如下项目进行隐蔽验收:(1)构件与主体结构连接节点的安装。(2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间歇节点的安装。(3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。(4)幕墙防雷接地节点的安装。
(单选题)下列()有权对投标作否决其投标处理
(单选题)发放贷款的网点在贷款到期前6天,由
(单选题)我国第一个与国际惯例接轨的系列标准
欧阳修重视()的诗歌特点,提出了“诗穷而后工
跨进中学的大门,仿佛一切都是新的,中学生活把
经济是基础,政治是经济的集中体现,文化是政治
有人说:“改革开放以来,我国取得了重大的成就
学习地理最常用的工具是? 答案
168. 设计和开发评审应()。 *
近代史上被迫开放为通商口岸,又是改革开放首批
1838年6月2日,力倡禁烟的鸿胪寺卿黄爵滋
在SQL语言中,条件“RETWEEN 20
几个律师准备筹办一家立通律师事务所,已经发布
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或
人力资源管理是组织的工具,用来传递角色信息,
按水利工程计价规范附录A,分类分项工程量清单
传统对冲理论中,对冲比率为( )。A0.5B
当PSC官员按照船舶操作性要求检查船员的消防
人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交
关于鼠笼式三相异步电动机转子电流,以下说法正