某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下2层,地上10层,施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了工程施工总承包合同。合同约定:工程工期自2014年7月1日至2015年5月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中,发生了如下事件。
事件一:2014年11月12日施工至地上二层结构时,工程所在地区发生了7.5级强烈地震,造成施工单位钢筋加工棚倒塌,损失6万元;地下一层填充墙部分损毁,损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二:用于基础底板的钢筋进场时,钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证,施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后,即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件三:截至2015年1月15日,建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四:工程竣工结算造价为5670万元,其中工程款5510万元,利息70万元,建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后,建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项,欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金),随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
【问题】
1.事件一中,施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件二中,施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件三中,建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件四中,施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
参考答案暂无
1.事件一中,钢筋棚倒塌损失6万元的索赔不成立。 理由:钢筋棚属于施工单位设施.由施工单位承担不可抗力造成的损失。 地下一层填充墙部分损毁损失10万元的索赔成立。 理由:不可抗力发生后,工程本身的损失由建设单位承担。 停工及修复30d的索赔成立。 理由:不可抗力发生后,工期顺延。 2.事件二中,对于进场的钢筋施工单位还应就品种、型号、数量、物理性能试验做现场质量验证工作。 3.事件三中,建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额不合理。 理由:当合同有规定时,按合同规定比例预付;当合同无规定时,应按已完工程进度款比例或已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。本工程已完工程时间进度为6.5个月,占合同时间比例为59.1%,至少安全防护费、文明施工费累汁支付=120×59.1%=70.92万元。 4.事件四中,施工单位行使工程款优先受偿权的范围是工程款本金,不包含利息、违约金等,可获得工程款为1670-70-90=1510万元。 行使工程款优先受偿权的起止时间的规定:自工程竣工之日或工程合同约定的竣工之日起6个月内。
5663【习题】2017年9月召开的新疆若干
2018年1月1日,“坏账准备——应收账款”
【判断题】 人力资源规划、职务描述书与工作说
根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单
(单选题)犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属
爱国诗人黄遵宪用诗歌记录了近代中国的许多重大
(单选题)非专职主席、副主席或者委员自任职之
“被告陈××到京后,即窜入故宫珍宝馆____
(判断题)在CAD中用DT命令写的多行文本,
【填空题】 流量控制阀有节流阀、【】等。(技
根据手腕大小可以判断骨骼大小,手腕超过()可
智慧树知到《操作系统原理》见面课答案
海拔较高、边缘比较陡峻的是? 答案
如果在一个接口上使用了firewall pa
接递名片的时候应注意什么问题?
什么是质量标志和常见的质量标志有哪些?
切削加工材料有硬质合金,高速钢,()等。
仅用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后,应直接
ILS2故障时()
导游人员的自我修养当中,尤为重要的修养是()