二级建造师证
2025-03-10 15:08:51某新校区抗震模拟实验室工程,主体部分采用钢架结构,施工合同约
题目描述
某新校区抗震模拟实验室工程,主体部分采用钢架结构,施工合同约定钢材由业主供料,其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中,由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天,则承包商计算施工机械窝工费时,应按()向业主提出索赔。
A机械台班费
B机械租赁费
C机械使用费
D机械台班折旧费
答案解析
(2)设备费:因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用。
考点:索赔费用的计算;
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
钢筋连接方法有( )。A铆接B榫接C焊接连接
民事纠纷发生后,可以采用和解、调解、仲裁、诉
项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工
现场施工控制网为方格网时,宜采用()对细部点
某建设单位发包工程时,对承包商提出了若干要求
钢结构焊接的主要参数不包括( )。A焊接电压
下列高分子材料中,不属于按性能和用途划分的是
用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括(
骨架隔墙所用材料有( )。A龙骨B配件C墙
水利工程监理单位必须持有( )颁发的监理单
下列污染物中,不属于民用建筑工程室内污染物浓
施工成本计划的编制方式有( )。A按施工成
材料全屏在桩基施工期间,发生一起行人滑入泥浆
下列不属于撰写质量事故调查报告内容的是(
用一种钢制的活动防护装置或活动支撑,通过软弱
水泥混凝土路面的混凝土板的切缝深度不够,压缝
当事人对付款没有约定或者约定不明的,建设工程
下列建设工程不良行为中,属于施工企业资质不良
当水电站上游压力水管较长时,为了减小水压力,
按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因