根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问
题目描述
多选题根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释[2018]20号），关于工期顺延的说法正确的有（）。
A．当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认
B．承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人可以以此为由主张工期顺延
C．承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延
D．承包人未取得工期顺延的确认，不得主张工期顺延
E．当事人约定顺延工期应当经建设行政主管部门的确认
答案解析
[答案解析当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
参考答案：A,B,C
相关试题
()幼儿能独立阅读图书，初步掌握阅读的方法，
某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工
（单选题）B大调的同主音小调的调号应是（）
下列哪两种农作物最早是由我国劳动人民种植的（
我国西汉著名文学家刘向说：“少而好学，如日出
（单选题）普萘洛尔试验可用于（）。
通过推举产生部落联盟首领的办法，称之为（ ）
《史记·河渠书》载：“蜀守冰凿离碓（堆），避
在为什么要发掘自己的潜能问题上，每个人有不同
下列句子中标点符号使用错误的一项是 ？答案
6. Denise has a worsen
5，25，61，113，（ ）
教学设计工作的中心是（ ）。
环境影响评价工程师应在具有环境影响评价资质的
安检机构检验资格有效期满,继续从事机动车安全
事业单位岗位分为哪几种类别( )
高压开关设备的接地装置的接地电阻（）。
中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议提
下列哪两个音一起奏会让人感觉很和谐
从7世纪开始,高棉人建造了大量的石构建筑物。